Предприятие ООО «Прима» (генподрядчик) заключило с ОАО «Спецстрой» (субподрядчик) договор на прокладку водопровода и канализации жилого дома. Бесплатный доступ к решению задач

Реферат.Справочник
Решенные задачи по праву и юриспруденции
Предприятие ООО «Прима» (генподрядчик) заключило с ОАО «Спецстрой» (субподрядчик) договор на прокладку водопровода и канализации жилого дома

Предприятие ООО «Прима» (генподрядчик) заключило с ОАО «Спецстрой» (субподрядчик) договор на прокладку водопровода и канализации жилого дома .pdf

Зарегистрируйся в 2 клика в Кампус и получи неограниченный доступ к материалам с подпиской Кампус+ 🔥

Условие

Предприятие ООО «Прима» (генподрядчик) заключило с ОАО «Спецстрой» (субподрядчик) договор на прокладку водопровода и канализации жилого дома. Субподрядчик выполнил все работы за исключением врезки водопровода Д-200, поскольку администрация города «Н» отказалась отключить действующий водопровод до окончания отопительного сезона. Как следует из материалов дела, субподрядчик, принял все зависящие от него меры для отключения действующего водопровода с целью обеспечения врезки нового водопровода в действующие системы, а именно: известил генерального подрядчика о невозможности выполнения врезки и соответствующей работы по договору. Однако подрядчик отказался оказать субподрядчику содействие в выполнении работ. Вместе с тем договором подряда не предусмотрена конкретная сторона, обязанная получить разрешение на отключение действующего водопровода. Предприятие ООО «Прима» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с ОАО «Спецстрой» пени за просрочку оплаты выполненных работ по договору подряда. Будет ли удовлетворен иск арбитражным судом? Выполнил ли генподрядчик обязательства по сотрудничеству? Решите спор. Ответ обоснуйте.

Решение

Потяни, чтобы посмотреть

В соответствии со статьей 750 Гражданского кодекса Российской Федерации, если при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора строительного подряда, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.
При таких обстоятельствах следует признать, что генподрядчиком не выполнены обязательства по сотрудничеству, предусмотренные договором строительного подряда, поэтому у него отсутствуют основания требовать от субподрядчика взыскания санкций с момента, когда исполнение обязательства зависело от действий истца.
Вместе с тем обязательство по врезке водопровода должно быть выполнено до начала отопительного сезона, поэтому с учетом статьи 404 Гражданского кодекса Российской Федерации размер ответственности субподрядчика следует уменьшить с учетом его вины.

50% задачи недоступно для прочтения

Переходи в Кампус, регистрируйся и получай полное решение

Получить задачу

Предприятие ООО «Прима» (генподрядчик) заключило с ОАО «Спецстрой» (субподрядчик) договор на прокладку водопровода и канализации жилого дома

Условие

Решение

Прокурором Советского района г Новосибирска в соответствии с ФЗ «О прокуратуре РФ» была проведена прокурорская проверка одного крупного предприятия города

Осужденной к одному году лишения свободы за мошенничество Жемчуговой

После открытия на соседней улице универсама продовольственный магазин Касимова терпел убытки